当前位置:首页 > 事务文书 > 合同

委托监理合同

时间:2024-02-24 22:37:20
委托监理合同

委托监理合同

随着法律知识的普及,越来越多事情需要用到合同,合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编整理的委托监理合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

委托监理合同1

建设工程委托监理合同

1.《建设工程委托监理合同》的内容

1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。

2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心,起总协议的作用。

3.监理合同文件的解释顺序为:第一是双方签署的合同补充与修正文件,具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。

4.工程监理的附加工作是指:(1)委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

6.监理人义务

1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

2)监理人在履行本合同的义务期间,应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。

3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产,在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

4)在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。

委托监理合同2

委托人(简称甲方):

受托人(简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它法律法规的规定。甲、乙双方遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,经协商一致,就甲方委托乙方为其装饰装修工程进行全程监理之事宜,签订本合同

一、监理工程(以下简称“本工程” )概况:

工程地点: 建筑面积:㎡

小区名称: 工程总造价: 元

二、监理服务项目及服务期:

监理服务项目: 施工项目工期共日

施工日期:年 月 日起 至年 月日止

三、收费标准及付款方式:

1、全程监理收费:

人民币 元整; 大写 圆正;

2、费用支付方式:

协议签订当天预付70%

计人民币元整; 大写 圆正;

工程过半支付剩余30%

计人民币元整; 大写 圆正;

四、监理服务技术管理依据:

《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-20xx)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210—20xx)

《家庭装饰工程质量规范》 (QB/T6016-97)

《江苏省住宅装饰质量地方标准》 (DB32/381-20xx)

《南京市装饰装修管理条例》

《建筑涂饰工程施工及验收规程》 (JGJ/T29-20xx)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-20xx)

《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-20xx)

《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-20xx)

五、甲方义务

本合同签订后,甲方须签署装饰工程监理委托书。并通知装修施工单位:明确已委托乙方对本工程的装修施工进行上述内容的监理服务,并根据监理服务的要求,请施工单位向乙方提供:营业执照(复印件)、资质证书、施工人员名单、设计、施工图纸、材料预算表、施工进度表、甲方自购材料清单等。同时协调施工方按照合同要求配合乙方顺利开展监理工作。

六、乙方责任:

⑴、乙方提供全程监理服务,并就甲方所提供的本工程装饰合同、设计图纸、施工说明、预/决算等,针对工程项目现场施工,实行项目成本控制、施工质量把关,工程进度控制。

⑵、乙方应根据施工进度及项目重要性与合理安排现场巡检频率;乙方在项目施工现场醒目位置张贴《现场巡检记录表》,并依照施工情况或问题进行详细记录。

监理项目详细说明如下:

□ 项目成本控制:

乙方根据甲方确定的施工单位所提供的全套施工图纸、材料及人工费的预算表,进行施工前期的图纸审阅、预算审核及施工合同签约时的把关。

□ 施工质量把关:

施工中,乙方派出专职监理人员到场进行施工全程监督。专职监理负责检查施工工艺和施工规范,并以预算书中注明的材料品牌、等级型号、规格、数量以及产品合格证或质保书进行验收。并对甲方自行采购落实的材料和设备,按要求进行材料进场验收。

□ 工程进度控制:

甲方责成施工方编制施工进度表,施工前交于乙方。乙方按进度表安排专职监理进行巡检并对工程进度进行控制。如发现工期有延误现象,乙方向施工方提醒后,仍无改进,乙方将通知甲方,甲方应及时与施工方协调,以确保工期进程。

七、阶段验收操作程序:

⑴、甲方须提前协调施工方,按照监理验收要求配合乙方进行验收;因甲方未协调或协调不力以及因施工方方面拒不配合验收等因素导致验收无法按时进行而造成工程延期,工程延期问题由甲方负责;

⑵、施工方在工程阶段性验收前提前三天通知乙方,或施工方通知甲方后由甲方告知乙方;乙方接到通知与施工方确定准确验收时间,届时要求施工方现场项目负责人须同时到场与乙方共同验收,并在验收合格后签署《施工项目分项验收记录》;

⑶、如验收约定时间内施工方项目负责人无法如期到场验收,须提前通知乙方,并另行协商验收日期;

⑷、项目施工经过阶段验收若存在问题,乙方须出具《现场巡检记录表》,施工方须按照巡检记录对照问题进行整改。

⑸、项目阶段验收合格后,乙方出具《施工项目分项验收记录》,乙方及施工方均签字认可后方可进行接下来项目的施工。

八、监理合同服务期约定:

⑴、家装全程监理工作服务期限,应与本合 ……此处隐藏33301个字……>第十一条 委托人应在_________天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条 委托人的常驻代表为_________

第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施:_________

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下:_________

第十六条 在监理期间,委托人免费向监理机构提供_________名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供_________名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条 监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失:赔偿金=直接经济损失×报酬比率(扣除税金)

第三十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:_________(报酬=附加工作日数×合同报酬/监理服务日)

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:_________

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付额外工作报酬:_________

第四十一条 双方同意用_________支付报酬,按_________汇率计付。

第四十五条 奖励办法:奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

委托人(盖章):_________ 监理人(盖章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

委托监理合同14

合同编号:

委托人:

与监理人:xxxx工程咨询有限公司

经双方协商一致,签订本合同。

第1条委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

1、工程名称:xx桥改造工程。

2、工程地点:x区境内。

3、工程规模:桥梁全长12米,宽5米。

4、总投资:。

第2条本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

第3条下列文件均为本合同的组成部分:

1、监理投标书或中标通知书;

2、本合同标准条件;

3、本合同专用条件(包括补充合同)。

4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

第4条监理人向委托人,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

第5条委托人向监理人按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

第6条本合同自年月日开始实施,至本工程备案验收完成之日(工程施工监理期为日历日天)。

第7条本合同一式陆份,均具有同等法律效力,其中,委托人三份,监理人三份。

委托人(签字并签章):

监理人(签章):xx工程咨询有限公司

住所:

住所:

法定代表人:(签章)

法定代表人:(签章)

委托监理合同15

本合同委托方为:____________________________(以下称“甲”方)

被委托监理方为:____________工程咨询监理公司(以下称“乙”方)

甲方委托乙方,按本合同要求进行:__________________工程项目的施工监理,监理范围_________质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为_________年______月至_________年______月。总费用为:____________万元。乙方接受甲方委托,签定本合同。

合同一般条款

第一条 甲乙双方的监理依据是___________________________。

第二条 甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。

第三条 甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。

乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。

第四条 本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。

第五条 本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。

第六条 在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分,具有合同效力。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

第七条 本合同书的开始、完成与变更

7.1 按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。

7.2 监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

7.3 监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。

7.4 如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

7.5 如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。

7.6 合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。

第八条 甲方的权力与责任

8.1 甲方依据监理合同对乙方的工作进行督促和检查。

8.2 甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进展,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至解除合同。甲方主张解除合同,应通知乙方。合同自通知到达乙方时解除。乙方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认合同效力。

8.3 对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

8.4 甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

8.5 甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

8.6 甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

8.7 甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交给他的需甲方决策的报告、文件等作出决定。

《委托监理合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式